| Tittel: | Spørsmål om vilkårene for å igangsette «defensiv forsering» i en totalunder-entreprisekontrakt – HR-2023-534-A |
| Ansvar: | Herman Bruserud |
| Forfatter: | Bruserud, Herman  |
| Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
| Signatur: | Nytt i privatretten |
| Utgitt: | Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2023 |
| Omfang: | S. 9-10 |
| Serie: | Nytt i privatretten ; 2/2023 |
| Emneord: | Forsinkelse / Kontraktsrett / Totalentreprise / Underleverandører |
| Stikkord: | HR-2023-534-A / NS 8417 / NS 8417 Punkt 33.8 |
| Innhold: | Innledning
I et omfattende byggeprosjekt ved Slemdal skole i Oslo var Backe Stor-Oslo AS (Backe) totalentreprenør. Elektro-Kontakten AS (Elektro-Kontakten) var totalunderentreprenør for elektroarbeidene, og kontrakten mellom partene var inngått på basis av NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentreprise. Det oppsto forsinkelser i prosjektet og Elektro-Kontakten krevde fristforlengelse. Kravene ble kun delvis akseptert av Backe. Gjennom lagmannsrettens dom ble det rettskraftig avgjort at Backe uberettiget hadde avslått krav om fristforlengelse overfor Elektro-Kontakten. Underveis i prosjektet hadde Elektro-Kontakten igangsatt «defensiv forsering» som svar på Backes urettmessige avslag på kravet om fristforlengelse.
Saken for Høyesterett dreide seg om forståelsen av et av vilkårene for å iverksette «defensiv forsering». I NS 8417 punkt 33.8 «Forsering ved uberettiget avslag» fremkommer følgende: |
| Del av verk: | Nytt i privatretten 2/2023 |